工程验收后甲方不结算怎么办

工程验收之后，首先应该要检查自己提供的验收资料是否有问题，检查自己的工程相关文件无误之后，如果验收单位仍然不结算，那么我们就应该对于验收方提起诉讼，最好是能够准备不结算的相关证据，工程验收后甲方不结算怎么办？希望对你当前工程验收的问题有所帮助。

一、工程验收后甲方不结算怎么办

由于建筑设计专业性强，如果对方拒绝竣工验收，那么对你们是非常不利的，因此先应当审查自己的工程资料等是否完备，证据是否充足，再者最好是能调取业主建设单位拒绝验收的书面证据。这样在诉讼中就对贵公司极为有利了，证据不足，冒然起诉，在建筑诉讼中施工方是非常被动的。

一般根据我们的经验，这类案件其实并不复杂。竣工验收的义务是业主的，如果已经交付使用，物业已经接受那么实际上对方已经应当给你们支付工程款了。再者，项目是否是政府工程呢？如果是政府资金投资，一般是需要财政审计部门审计的是否做了审计？审计结果如何？如果没有审计，则看你们合同的约定，需要审计的也需要等待审计结果再提诉讼，当然如果对方拒绝验收导致无法审计的除外。

工程竣工日期对于工程施工方来讲，具有特殊意义，不仅是施工方主要义务完结的标志，更重要的是标志施工方可以要求业主建设单位结算并支付工程款。

二、确定竣工的日期基本遵循以下原则：

1、对于合同中有约定竣工日期的，应以合同约定为准；

2、如另行协议将工期顺延的，应以重新确定的竣工日期为准；

3、因发包人原因延误工期的，应当将延误的合理时间在工期中扣除，然后在此基础上确定工程应当竣工的日期；

4、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间，在此基础上再确定应当竣工日期；

5、因不可抗力导致工期延误的，在不可抗力消除后，工期应顺延，在此基础上确定竣工日期。

但是，在建筑纠纷中，常常存在发包人业主拒不验收接受工程，或者发包人未经竣工验收或验收未通过就擅自使用了工程的情况，导致工程款无法计算起付日期。对此从有利于承包人角度讲，法律作了如下规定：

1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

三、建筑工程结算纠纷的处理

1、和解，和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行（无第三方参与劝说）解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之间的对抗，还从心理上消除对抗。

2、调和，调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求。以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据，对纠纷双方进行疏导、劝说，促使他们相互谅解，进行协商，自愿达成协议，解决纠纷的活动。

3、仲裁，仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议，自愿将纠纷提交第三方（仲裁机构）作出裁决，纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。

4、诉讼民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷

的活动，以及由此产生的各种诉讼关系的总和。诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。